Арбитражные суды Северо-Западного округа отказали ЦБ РФ во взыскании с ЗАО «С» 46,3 млн. рублей неустойки по договору генерального подряда

29 октября 2016

Арбитражные суды Северо-Западного округа отказали Центральному Банку Российской Федерации во взыскании с ЗАО «С» 46,3 млн. рублей неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по договору генерального подряда

Центральный банк Российской Федерации в лице главного управления Банка России по Калининградской области обратился в Арбитражный суд Калининградской области с иском к ЗАО "С" о взыскании 31.469.971 руб. 76 коп. неустойки за якобы ненадлежащее исполнение обязательств по договору генерального подряда от 2003 года.

До принятия судом решения по делу Центральный Банк как истец в порядке статьи 49 АПК РФ увеличил исковые требования до 46.302.952 руб.

Решениями Арбитражных судов с участием адвоката Кадырова Сергея Евгеньевича в пользу Банка взыскано 9.000.000 руб. неустойки. В остальной части иска отказано.

Смотрите:

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 13 апреля 2007 года Дело N А21-1228/2006

Постановление Тринадцатого Арбитражного апелляционного суда от 12 января 2007 г. по делу N А21-1228/2006

Комментариев пока нет